導語：如何才能寫好一篇裝飾工程合同，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

                                                                   

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：                       

委托人（或甲方代表：）                     

住所地址：              

聯(lián)系電話：               

承包方（以下簡稱乙方）：        

單位名稱：                                  

營業(yè)執(zhí)照號：                                

開戶銀行：                         

銀行帳號：                          

委托人（或乙方代表：）       聯(lián)系電話：                         

本工程設計人：                  聯(lián)系電話：                              

施工負責人：                    聯(lián)系電話：                                 

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條  工程概況

1.1工程地點：                        。                         

1.2工程承包方式，雙方商定采取下列第       種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表二：乙方提供裝飾材料明細表）。

（2）乙方包工、包部分材料（見附表二：乙方提供裝飾材料明細表），甲方提供部分材料（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表）。

（3）乙方包工、甲方提供全部材料（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表）。

1.3工程期限        天。

開工日期        年        月        日；竣工日期        年        月        日。

1.4 合同價款：本合同工程預算總金額為人民幣        元，大寫：                        （詳見附表三：工程預算表）。根據(jù)雙方約定，按    折計算，實際預算總金額為        元，大寫：        。甲方向乙方最終實際付款金額同樣按    折計算。

第二條  工程設計

（詳見附件五：委托設計合同）。

第三條  甲方工作

3.1委派         為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。

3.2開工前     天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認的施工圖紙或作法說明     份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

3.3負責提供水源、電源為乙方使用。

3.4負責協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

3.5如確需改動原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續(xù)，并承擔有關費用。

3.6施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。

第四條  乙方工作

4.1 委派      為乙方代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量地按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。

4.3保護好原居室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（居民）的關系。

4.4保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

4.5工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條  工程變更

工程項目及做法如需變動，雙方應協(xié)商一致，由甲方代表與乙方代表簽定書面變更單（費用在竣工決算時結(jié)帳），同時調(diào)整相關費用及工期（見附件六：工程變更單）。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

第六條  材料供應

6.1乙方在開工前必須提供工程進度表和甲方采購材料進度表，并嚴格執(zhí)行。

6.2按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場（見附表一：甲方提供裝飾材料明細表），雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失，責任由甲方承擔。

6.3按合同約定由乙方提供的材料、設備應為符合設計、甲方要求的合格產(chǎn)品（見附表二：乙方提供裝飾材料明細表，見附件四：裝修材料及工藝、質(zhì)量要求），雙方共同驗收（包括查看質(zhì)量檢驗報告書）；如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。

第七條  工期

7.1因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其它情況。

7.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽定工期變更協(xié)議。

7.3因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

第八條  質(zhì)量標準

本工程施工質(zhì)量按下列第 （1）、（2） 項標準執(zhí)行（兩項標準不一致時，執(zhí)行有利于甲方的標準）：

（1）以施工圖紙、預算方案、設計變更的內(nèi)容和《XX市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。

（2）雙方約定：  見附件四：裝修材料及工藝、質(zhì)量要求  。

①施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由甲方聘請擁有建設部頒發(fā)的監(jiān)理資質(zhì)證明的第三方監(jiān)理對工程質(zhì)量予以認證。若監(jiān)理認證工程質(zhì)量問題由乙方引起，乙方必須負責所有糾正該質(zhì)量問題所需要的費用，并支付甲方所花費的監(jiān)理費用。

② 木材、石材等天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。

第九條  工程驗收、工程價款結(jié)算及保修

9.1甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延；若復驗不合格，復驗費、返工費由乙方承擔，但工期應予順延。

9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量驗收。

（1）隱蔽工程完工后 ；

（2）廚衛(wèi)防水工程完工后 ；

（3）墻地面工程完工后  ；

（4）全部工程完工后  。

乙方應提前2天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表七：工程驗收單）；

9.3工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后3天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

9.4 工程竣工驗收后，乙方應提交工程結(jié)算單（見附表八：工程結(jié)算單）及《水電竣工圖》等有關資料給甲方，甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在3天內(nèi)按約定支付相應款項。

9.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為2年，其中水電隱蔽工程保修期為5年。驗收合格簽字并支付約定的相應款項后，填寫工程保修單（見附件九：工程保修單）。

9.6驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，如甲方使用房屋，視為驗收合格。

9.7因甲方購買材料未達到國家標準而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，乙方不負責保修。

9.8因甲方未按約定支付相應款項，乙方不負責保修。

第十條  安全生產(chǎn)和防火

10.1甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。

10.2乙方在施工期內(nèi)應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

10.3由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范導致發(fā)生火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

10.4由于乙方提供的圖紙或做法說明，或由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第十一條  工程價款支付方式

11.1合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數(shù)

支付時間

支付金額（元）

占總金額的%

第一次

合同簽定

 

40%

第二次

客廳、餐廳吊頂，廚房墻磚，水管，線管，布線完工

 

40%

第三次

木工和泥工全部完工

 

15%

第四次

雙方驗收合格五日內(nèi)

 

5%

11.2其它方式：簽訂設計合同時，支付定金1000元；水電工程完工驗收合格后，支付工程實際預算總金額的30%（人民幣        元）；鋪貼工程完工驗收合格后，支付工程實際預算總金額的30%（人民幣        元）；木作完工驗收合格后，支付工程實際預算總金額的30%（人民幣        元）；全部工程完工驗收合格后，支付工程實際總費用（見附加條款）的其余部分。

第十二條  違約責任

12.1甲乙雙方任一方未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任。

12.2因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

12.3本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總費用10%的違約金，并承擔因此造成的經(jīng)濟損失。

甲方責任

1、未辦理任何手續(xù)，乙方有權拒絕改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線，甲方強行要求乙方改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔損失。

2、未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工期順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方      元。

3、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方承擔責任。

4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的     %支付違約金或向乙方支付違約金      元。

乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的材料、設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其它成品、半成品，若因乙方保護不當造成材料、家具和其它成品、半成品的損壞或外觀污染或功能缺陷或功能喪失，由乙方照價賠償或同等實物賠償，由此引起的材料和人工費用由乙方承擔。

2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設備管線，否則由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔損失。

3、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金      元。

第十三條  爭議解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第      種方式解決：

1、向                             仲裁委員會申請仲裁。

2、向                             人民法院起訴。

第十四條  幾項具體規(guī)定

14.1施工期內(nèi)，甲方將進戶門鑰匙        把交給乙方代表         負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖       把，由乙方負責安裝交付使用。

14.2乙方按合同約定和規(guī)范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，乙方不予辦理。

第十五條  附則

15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。

15.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

合同附件：

附表一：甲方提供裝飾材料明細表 

附表二：乙方提供裝飾材料明細表

附表三：工程預算表

附件四：裝修材料及工藝、質(zhì)量要求

附表五：委托設計合同

附表六：工程變更單

附表七：工程驗收單

附表八：工程結(jié)算單

附件九：工程保修單

第十六條  其它約定條款

16.1本合同及所有相關附錄、附件、表格、圖片中出現(xiàn)、包含的，以及明示、暗示的裝修項目均已包括所有保證其功能正常發(fā)揮，外觀符合最終成品的外觀及審美要求的所有工序、工藝。

16.2本合同所約定的實際預算總金額，是甲方向乙方付款的最高限額但非最終實際付款金額。該預算總金額包括了甲方支付乙方的所有款項和費用（包括但不僅限于材料費、人工費、管理費、設計費、稅費等），乙方不得再要求甲方提供其它任何款項和費用。

16.3甲方支付乙方的最終實際付款金額，先按實際工程量計算費用（含雙方約定的折扣），若實際工程量費用低于實際預算總金額，則按實際工程量費用支付。若實際工程量費用高于或等于實際預算總金額，則按實際預算總金額支付。

16.4本合同涉及的以及整個裝修過程涉及的所有稅費均已包含在甲方支付乙方的實際總金額中，并由乙方代繳。

16.5若裝修過程中出現(xiàn)裝修項目的錯項和漏項，乙方必須自行糾正，并承擔相關費用；若甲方驗收時發(fā)現(xiàn)乙方未糾正的，乙方必須按照甲方要求及時糾正，并承擔由此引起的一切相關費用；否則按XX市場時價，以該項目所需材料和人工費用的的雙倍賠償甲方；若雙方對時價認定有爭議，則按實際預算總金額的10％賠償甲方。

16.6乙方進場前，必須認真驗收甲方需要裝修的場所、房屋。乙方在裝修過程中必須保護好開發(fā)商、承建商、服務商等第三方建設好的各項設施和線路，若造成損壞或外觀污染或功能缺陷或功能喪失，必須按原價或同品牌同質(zhì)量的實物賠償給甲方。乙方一旦進場，即表示甲方的房屋、場所已經(jīng)不存在開發(fā)商、承建商、服務商等第三方的任何質(zhì)量問題，裝修過程中和裝修后的質(zhì)量問題（除甲方提供的材料和成品質(zhì)量問題外）將由乙方承擔。

16.7乙方在施工過程中必須控制材料的損耗，將損耗比例控制在國家規(guī)定的范圍內(nèi)，超過規(guī)定范圍的損耗由乙方承擔。

16.8乙方在施工過程中必須按照工程和工藝要求的材料使用量充分使用，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方漏用、少用材料，乙方必須對該項目重新返工，并承擔由此引起的所有材料和人工費用。

16.9本合同的“按實結(jié)算”中的“實”是指實際工程量，而不是材料實際使用量。

16.10乙方在施工過程中必須嚴格按照材料包裝上的說明和本合同及其附件中的施工工藝規(guī)定的比例，稀釋、配制施工材料，否則，稀釋、配制的材料作報廢處理，不得用于施工，相應的材料損失和人工費用由乙方承擔。

16.11對于啟封或稀釋、配制后有使用時限的材料，乙方必須在保證材料正常功能的時限內(nèi)使用，否則引起的材料報廢由乙方承擔損失。

16.12施工過程中，甲方對乙方施工人員的態(tài)度和質(zhì)量不滿時，有權要求更換施工人員，乙方必須積極做好施工人員更換和銜接工作，保證施工正常進行。未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行變更施工人員，且工地現(xiàn)場每天必須保持2人(1人)以上的施工人員。

16.13未經(jīng)甲方同意，乙方人員不得攜帶甲方購買的任何建材出門，否則，按該材料價格的2倍從工程費用中扣除。未經(jīng)甲方同意，乙方人員不得在相應工程項目完工前攜帶乙方購買的任何建材出門。

篇2

乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程承包方式：包工包料

4、 工程概況：建筑面積xxxx平方米。

二、 工程裝修內(nèi)容

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

三、 工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);

工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

四、 工程期限

工程開工日期： 年 月 日

工程竣工日期： 年 月 日

五、 質(zhì)量要求

按國家建設部行業(yè)標準JGJ7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、 付款方式

1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。

七、雙方責任

1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

甲方單位名稱： 乙方單位名稱

(蓋公章) (蓋公章)

法人代表： 法人代表：

篇3

住所：______________________

電話：____________

傳真：____________

委托人：________________________

電話：____________

傳真：____________

承包人（乙方）：________________________

住所：______________________

電話：____________

傳真：____________

法定代表人：________________________

電話：____________

本工程設計人：________________________

電話：____________

施工隊負責人：________________________

電話：____________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：

第一條　工程概況

1.　工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________ 。

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________　種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

（3）承包人包工、發(fā)包人包料。

（附件即經(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

第二條　施工圖紙

雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________　元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條　甲方工作

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

第四條　乙方工作

1.　參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.　施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

3.　未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

4.　保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.　對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.　嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7.　工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

第五條　關于工期

1.　工程期限___________天，開工日期 _______ 年____________　月____________日，竣工日期

_______年 _______月_______ 日。

2.　因甲方及其人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

3.　因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、暴亂等不可抗力的；

（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更；

（3）因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（?。﹨^(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；

（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第六條　關于材料供應和保管

1.　任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。

2.　對一方提供的任何材料和設備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

3.　材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

第七條　關于質(zhì)量和驗收

1.　工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327-2001）為質(zhì)量評定驗收標準。

2.　甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3.　由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質(zhì)量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4.　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后_______ 天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

5.　驗收時

，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。

6.　乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修_______年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準。

7.　甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：　 _________________________　。

8.　工程未驗收的，甲方不得先行使用。

第八條　關于工程價款及結(jié)算

1.　雙方約定按以下第____________　種方式支付工程款：

（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

支付次數(shù)____________　支付階段或時間____________　支付金額

第一次______________________

支付____________元；

第二次______________________

支付____________元；

第三次______________________

支付____________ 元；

第四次____________ 工程驗收后_______ 天支付工程總造價的5%，約____________ 元。

（2）其他支付方式：______________________　。

2.　 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進行結(jié)算：

（1）固定價格，本工程總價款為____________元；

（2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

a.　乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）＋頂面面積＋6%X拼花部分面積；

b.　瓷磚面積為：實際面積＋6%X實際面積；

c.　實木地板面積為：實際面積＋6%X實際面積，拼花部分面積＋10%X拼花部分面積；

d.　木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算）；

e.　其他按項項目按項計算；

f.　其他按平方米計算的項目為：實際面積＋6%X實際面積；

g.　估價項目測量后再具體報價；

h.　經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

3.　特別費用的約定：

（1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。

（2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。

（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。

（4）物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4.　乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

5.　工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后

天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

第九條　工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

第十條　責任與罰則

1.　施工調(diào)度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2.　因乙方及其人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。

3.　因甲方及其人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4.　甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

5.　未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

6.　因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

7.　乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

第十一條　雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

第十二條　附則

1.　本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

2.　本合同履行完成后自動終止。

甲方（簽字）：________________________　乙方公司（蓋章）：____________

現(xiàn)場代表（簽字）：___________________

現(xiàn)場代表（簽字）： ____________

證件名稱：______________________

證件名稱：______________________

頒發(fā)機構(gòu)：______________________

頒發(fā)機構(gòu)：______________________

證件號碼：______________________

證件號碼：______________________

篇4

乙方：*****

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將****棟外裝飾工程施工任務委托乙方施工，為了明確甲乙雙方的責任、權利和義務，本著密切配合，互相合作，分工負責的原則，根據(jù)國家經(jīng)濟合同條例結(jié)合本工程的具體實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意訂立如下合同條款，甲乙雙方共同遵照執(zhí)行。

第一條：工程概況

一、工程名稱：*****

二、工程地點：*****花園東側(cè)

第二條：任務范圍及承包方式

1、任務范圍：5棟外墻面、線條抹灰貼面磚，外墻面以外或門窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。

2、承包方式：乙方按施工圖紙的要求包工、包工程質(zhì)量優(yōu)良、包工程進度、包安全。

第三條：工期

XX年11月3開工，XX年1月15日竣工。

第四條：工程結(jié)算及付款

一、工程結(jié)算

1、外墻面貼面磚，工作內(nèi)容包括；材料運輸、釘掛鋼絲網(wǎng)、清理基層、基層掃毛或刷水泥漿、裝模用管洞鑿寬堵塞、定點放線、篩砂、砂漿攪拌、基層抹砂漿、貼面磚、擦縫或勾縫，墻洞或管洞邊修補貼磚、磚面清潔（用水或鹽酸沖洗）、鋪設操作腳手板吊料平臺鋪板等全部工作內(nèi)容，按實際粘貼面積（包括線條展開面積）以平方米計算，綜合單價為每平方米貳拾肆元伍角。其中：抹底灰為每平方米單價柒元。

2、外墻面以外或門窗以外的陽臺、空調(diào)板、飄板非貼面磚的梁、板、天花等抹灰工程，工作內(nèi)容包括：材料運輸、砂漿攪拌、篩砂、基層掃毛或刷水泥漿、定點放線、抹砂漿、表面壓光等全部工作內(nèi)容，按實際完成面積以平方米計算，綜合單價為每平方米伍元。

3、瓦屋面工程：工作內(nèi)容包括：材料運輸、砼及砂漿攪拌、基層清理、抹水泥砂漿防水保護層、鋪鋼絲網(wǎng)、細石砼層澆搗、鋪掛屋面瓦、脊瓦、擦縫、瓦清潔等工作內(nèi)容，按投影面積以平方米計算，綜合單價為每平方米貳拾捌元。

4、架空層墻面勾縫按每平方米單價壹元計算。

5、時工按甲方簽證為準，每工日單價肆拾元。

二、付款辦法

1、乙方進入施工現(xiàn)場后，按進場人數(shù)到甲方處領取飯卡，用餐時進行登記，甲方在下月支付給乙方的工程進度款中扣回。

2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的60%計付給乙方工程進度款，余款40%在乙方全部完成合同任務后一個月內(nèi)付清。

3、乙方發(fā)放給工人的工資要造表報甲方，并要公示三天，保證工人工資按數(shù)發(fā)到工人手中。

第五條：甲乙雙方責任

一、甲方的責任

1、負責技術指導和監(jiān)督工作。

2、負責乙方員工的住房及生活水電。

3、提供統(tǒng)一飯?zhí)霉┮曳絾T工就餐。

4、負責供應乙方施工用的工程材料及砂槳攪拌機、斗車。

二、乙方的責任

1、乙方必須嚴格按施工圖紙和驗收規(guī)范組織施工，在正式開工前，乙方先做樣板，以后按樣板標準檢驗，確保工程質(zhì)量符合設計要求和驗收規(guī)范標準。由于乙方施工質(zhì)量不合格造成的經(jīng)濟損失（包括賠償甲方材料費）均由乙方負責。

2、自備施工所需的卷尺、鐵鏟、切割機（含鋸片）等工具、用具、用品。

3、乙方要充分利用材料，落地砂漿要及時回收使用，材料不能亂丟亂放，做到不亂用、不浪費，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)浪費將處予材料原價的二倍罰款。

4、負責現(xiàn)場清理、完工后的全部剩余材料要搬運到甲方指定的地點堆碼整齊。做到文明施工、工完場清，否則，甲方安排雜工清理，其費用由乙方負責。

5、乙方人員在施工期間，必須遵守安全施工操作規(guī)程和安全施工管理的規(guī)章制度。否則，由此造成的一切安全工傷事故責任和經(jīng)濟責任均由乙方負責。

6、乙方施工人員的一切勞保福利（安全帽除外）、勞動保險費用由乙方負責。意外保險費由甲方統(tǒng)一繳納。

7、必須按規(guī)定填報安全技術資料，每欠一張罰款10元。

8、乙方員工必須遵守國家及當?shù)卣姆伞⒎ㄒ?guī)和甲方的現(xiàn)場管理制度。服從甲方管理人員的指揮和合理安排。如觸犯法律的移交公安、司法機關處理。

9、在施工現(xiàn)場，必須按規(guī)定著戴勞保用品，如有違者，每人次罰款100元。

10、嚴禁在工地打架鬧事，如有違反者必須賠償受害者的經(jīng)濟損失、并罰乙方1000元，并令當事者立即退場，觸犯法律者送公安機關處理。

11、不得在施工現(xiàn)場隨地大小便，如有違者，每人次罰款100元。

12、乙方員工不得在施工現(xiàn)場內(nèi)開小灶，生活用品自理。

13、施工期間，領班班長必須在施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場施工管理。

第六條：其它

1、乙方必須聽從甲方管理人員的指揮，否則甲方有權令乙方停工，一切責任由乙方負責。

2、乙方必須保證完成甲方安排的施工進度計劃，保證進場施工人員不少于80人開工，否則甲方有權另行安排乙方合同內(nèi)的任務，由此造成的一切責任由乙方負責。

3、乙方必須保證施工質(zhì)量，若施工質(zhì)量不合格，甲方有權令乙方停工退場，并不結(jié)算已完工程量。

4、乙方從簽訂合同之日起，試用期為一個月，如有下列情況之一者，甲方有權令乙方必須無條件自動停工退場。

（1）乙方人員不服從甲方管理人員的指揮。

（2）工程施工進度不能滿足甲方施工進度計劃要求。

（3）浪費工程材料。

（4）工程施工質(zhì)量達不到檢驗合格標準。

5、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

6、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同自雙方簽字蓋章后生效，該工程結(jié)算付清款項后自然失效。

篇5

一、詞語含義及合同文件

第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：

1.合同：是指為實施工程，發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件。

2.協(xié)議條款：是指結(jié)合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。

3.發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。

4.承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

5.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

6.乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

7.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。

8.總監(jiān)理工程師：工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

9.設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質(zhì)等級的設計單位。

本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

10.工程：是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

11.工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

12.工程質(zhì)量監(jiān)督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。

13.合同價款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

14.追加合同價款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

15.費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

16.工期：協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內(nèi)）計算的工期天數(shù)。

17.開工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

18.竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

19.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

20.分段或分部工程：協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。

21.施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。

22.施工設備和設施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

23.工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。共13頁，當前第1頁12345678910111213

24.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認的會議紀要、電報、電傳等。

25.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協(xié)議條款約定的自然災害等。

第二條 合同文件及解釋順序。

合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

1.協(xié)議條款；

2.合同條件；

3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議；

4.建設工程施工合同；

5.監(jiān)理合同；

6.招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

8.標準、規(guī)范和其它有關的技術經(jīng)濟資料、要求；

當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時，按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。

第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。

合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。

施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范。沒有國家標準、規(guī)范時，有行業(yè)標準、規(guī)范的，使用行業(yè)標準、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。

國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時，乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設計單位批準后執(zhí)行。甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用，均由甲方承擔。

適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)（含地方法規(guī)），及協(xié)議條款約定的規(guī)章。

第四條 圖紙。

甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

二、雙方一般責任

第五條 甲方代表。

甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

1.甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。共13頁，當前第2頁12345678910111213

3.甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。

甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第六條 委托監(jiān)理。

本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。

本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。

非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。

總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。

第七條 乙方駐工地代表。

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

1.乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第八條 甲方工作。

甲方按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時間，一次或分階段完成以下工作：

1.提供施工所需的場地，并清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內(nèi)施工采取的相應措施所發(fā)生的費用，一并計入合同價款內(nèi)；

2.向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至協(xié)議條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；

3.負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；

4.協(xié)調(diào)施工場地內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關系，保證乙方按合同的約定順利施工；

5.辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)；

6.組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

7.向乙方有償提供協(xié)議條款約定的施工設備和設施。

甲方不按協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，工期相應順延。

第九條 乙方工作。

乙方按協(xié)議條款約定的時間和要求做好以下工作：共13頁，當前第3頁12345678910111213

1.在其設計資格證書允許的范圍內(nèi)，按協(xié)議條款的約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經(jīng)甲方代表批準后使用；

2.向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統(tǒng)計報表和工程事故報告；

3.在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用；

在新建工程或不騰空的建筑物內(nèi)施工時，上述設施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。

4.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關手續(xù)的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方責任造成的罰款除外；

5.遵守政府和有關部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款；

6.按協(xié)議條款的約定保護好建筑物結(jié)構(gòu)和相應管線、設備；

7.已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調(diào)，由責任方負責修復；或乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔，并在協(xié)議條款內(nèi)約定。甲方在竣工驗收前使用，發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經(jīng)濟損失，責任由乙方承擔。

三、施工組織設計和工期

第十條 施工組織設計及進度計劃。

乙方應在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協(xié)議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經(jīng)批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執(zhí)行。

第十一條 延期開工。

乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協(xié)議條款約定的開工日期7天前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復，視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。

甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

第十二條 暫停施工。

甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內(nèi)未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。共13頁，當前第4頁12345678910111213

第十三條 工期延誤。

由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認，工期相應順延。

1.甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；

2.工程量變化和設計變更；

3.一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

4.工程未按時支付；

5.不可抗力；

6.其它非乙方原因的停工。

乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天內(nèi)予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔違約責任。

第十四條 工期提前。

施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在7天內(nèi)給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：

1.提前的時間；

2.乙方采取的趕工措施；

3.甲方為趕工提供的條件；

4.趕工措施的追加合同價款和承擔；

5.提前竣工受益（如果有）的分享。

四、質(zhì)量與檢驗

第十五條 工程樣板。

按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

第十六條 檢查和返工。

乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔責任和發(fā)生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。

第十七條 工程質(zhì)量等級。

工程質(zhì)量應達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。

達不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的追加合同價款，工期相應順延。

雙方對工程質(zhì)量有爭議，請協(xié)議條款約定質(zhì)量監(jiān)督部門調(diào)解，調(diào)解費用及因此造成的損失，由責任一方承擔。

第十八條 隱蔽工程和中間驗收。

工程具備隱蔽條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。工程符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。共13頁，當前第5頁12345678910111213

甲方代表不能按時參加驗收，須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天，甲方代表未能按以上時間提出延期要求、不參加驗收，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。

第十九條 重新檢驗。

無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。

五、合同價款及支付方式

第二十條 合同價款與調(diào)整。

合同價款及支付方式在協(xié)議條款內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整：

1.甲方代表確認的工程量增減；

2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

3.工程造價管理部門公布的價格調(diào)整；

4.一周內(nèi)非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時；

5.協(xié)議條款約定的其它增減或調(diào)整。

雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定調(diào)整合同價款的方法及范圍。乙方在需要調(diào)整合同價款時，在協(xié)議條款約定的天數(shù)內(nèi)，將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經(jīng)辦銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內(nèi)不作答復，視為已經(jīng)批準。

對固定價格合同，雙方應在協(xié)議條款內(nèi)約定甲方給予乙方的風險金額或按合同價款一定比例約定風險系數(shù)，同時雙方約定乙方在固定價格內(nèi)承擔的風險范圍。

第二十一條 工程款預付。

甲方按協(xié)議條款約定的時間和數(shù)額，向乙方預付工程款，開工后按協(xié)議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協(xié)議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天內(nèi)后向甲方發(fā)出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

第二十二條 工程量的核實確認。

乙方按協(xié)議條款約定的時間，向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告后7天內(nèi)按設計圖紙核實已完工程數(shù)量（以下簡稱計量），并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。

乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結(jié)果視為有效，作為工程價款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報告后7天內(nèi)未進行計量，從第8天起，乙方報告中開列的工程量視為已被確認，作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結(jié)果無效。

甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量，不予計量。

第二十三條 工程款支付。

甲方按協(xié)議條款約定的時間和方式，根據(jù)甲方代表確認的工程量，以構(gòu)成合同價款相應項目的單價和取費標準計算出工程價款，經(jīng)甲方代表簽字后支付。甲方在計量結(jié)果簽字后超過7天不予支付，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方承擔違約責任。共13頁，當前第6頁12345678910111213

經(jīng)乙方同意并簽訂協(xié)議，甲方可延期付款。協(xié)議需明確約定付款日期，并由甲方支付給乙方從計量結(jié)果簽字后第8天起計算的應付工程價款利息。

六、材料供應

第二十四條 材料樣品或樣本。

不論甲乙任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。

第二十五條 甲方提供材料。

甲方按照協(xié)議條款約定的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供材料及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方支付相應的保管費用。發(fā)生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

甲方供應的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

1.材料單價與清單不符，由甲方承擔所有差價；

2.材料的種類、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接收保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購；

3.到貨地點與清單不符，甲方負責倒運至約定地點；

4.供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時，甲方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時，甲方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場；

5.供應時間早于清單約定時間，甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。

因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。發(fā)生延誤，工期相應順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。

乙方檢驗難過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況，甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。

第二十六條 乙方供應材料。

乙方根據(jù)協(xié)議條款約定，按照設計、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應禁止使用，由乙方按甲方代表要求的時間運出現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。甲方未能按時到場驗收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設計和樣品要求，乙方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發(fā)生的費用。由此延誤的工期相應順延。

第二十七條 材料試驗。

對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論甲乙雙方任何一方供應，按協(xié)議條款的約定，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構(gòu)進行測試，費用由甲方承擔。測試結(jié)果不合格的材料，凡款采購的應停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的，應立即由采購方運出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方承擔全部材料采購費用。

七、設計變更

第二十八條 甲方變更設計。甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方變更設計應及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。共13頁，當前第7頁12345678910111213

由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應的損失均由甲方承擔，相應順延工期。

第二十九條 乙方變更設計。

乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經(jīng)甲方代表及有關部門批準。合理化建議節(jié)約的金額，甲方雙方協(xié)商分享。

第三十條 設計變更對工程影響。

所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發(fā)生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

1.增減合同中約定的工程數(shù)量；

2.更改有關工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；

3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

4.增加工程需要的附加工作；

5.改變有關工程施工時間和順序。

第三十一條 確定變更合同價款及工期。

發(fā)生設計變更后，在雙方協(xié)商時間內(nèi)，乙方按下列方法提出變更價格，送甲方代表批準后調(diào)整合同價款：

1.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；

3.合同中沒有適用和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格，送甲方代表批準后執(zhí)行。

設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調(diào)整竣工日期。

甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期，在乙方提出后7天內(nèi)通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定，對裁定有異議，按第35條約定的方法解決。

八、竣工與結(jié)算

第三十二條 竣工驗收。

工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協(xié)議條款約定的時間內(nèi)組織有關部門驗收，并在驗收后7天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告7天內(nèi)無正當理由不組織驗收，或驗收后7天內(nèi)不予批準且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結(jié)算手續(xù)。

竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

甲方不能按協(xié)議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。

因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。

第三十三條 竣工結(jié)算。

竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定或協(xié)議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結(jié)算報告，辦理竣工結(jié)算。甲方代表收到結(jié)算報告后應在7天內(nèi)給予批準或提出修改意見，在協(xié)議條款約定時間內(nèi)將撥款通知送經(jīng)辦銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款14天內(nèi)將竣工工程交付甲方。

甲方無正當理由收到竣工報告后14天內(nèi)不辦理結(jié)算，從第15天起按施工企業(yè)向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔違約責任。共13頁，當前第8頁12345678910111213

第三十四條 保修。

乙方按國家有關規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。

保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單項驗收的工程，按單項工程分別計算保修期。

保修期內(nèi)，乙方應在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

采取按合同價款約定比率，在甲方應付乙方工程款內(nèi)預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后14天內(nèi)結(jié)算，將剩余保修金和按協(xié)議條款約定利率計算的利息一起退還乙方。

九、爭議、違約和索賠

第三十五條 爭議。

本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，或請有關部門調(diào)解。當事人不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定由仲裁委員會仲裁。當事人雙方未約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。

發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：

1.合同確已無法履行；

2.雙方協(xié)議停止施工；

3.調(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；

4.仲裁委員會要求停止施工；

5.法院要求停止施工。

第三十六條 違約。

甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定支付款項或履行自己的其他義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等），相應順延工期，按協(xié)議條款約定支付違約金，賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使用合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，按協(xié)議條款約定向甲方支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內(nèi)作出答復，超過7天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

第三十七條 索賠。

甲方未能按協(xié)議條款約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：

1.有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有關證據(jù)；

2.索賠事件發(fā)生后14天內(nèi)，向甲方代表發(fā)出要求索賠的意向；

3.在發(fā)出索賠意向后14天內(nèi)，向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額；

4.甲方在接到索賠資產(chǎn)后7天內(nèi)給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在7天內(nèi)未作答復，視為該索賠已經(jīng)批準；

5.雙方協(xié)議實行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工日期前14天提出。

十、其它

共13頁，當前第9頁12345678910111213

第三十八條 安全施工。

乙方要按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。

乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經(jīng)甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

在不騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工時，乙方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建筑物內(nèi)的財產(chǎn)和人員的安全，并報甲方代表批準。安全保護措施費用，由甲方承擔。

在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關費用。

第三十九條 專利技術和特殊工藝的使用。

甲方要求采用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)，承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。

以上發(fā)生的費用和獲得的收益，雙方按協(xié)議條款約定分攤或分享。

第四十條 不可抗力。

不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內(nèi)向甲方代表通報災害情況，按協(xié)議條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔7天內(nèi)甲方報告一次災害情況，直到災害結(jié)束。甲方應對災害處理提供必要條件。

因不可抗力發(fā)生的費用由雙方分別承擔：

1.工程本身的損害由甲方承擔；

2.人員傷亡由所屬單位負責，并承擔相應費用；

3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔；

4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協(xié)議約定。

第四十一條 保險。

在施工場地內(nèi)，甲乙雙方認為有保險的必要時，甲方按協(xié)議條款的約定，辦理建筑物和施工場地內(nèi)甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)保險，并支付一切費用。

乙方辦理施工場地內(nèi)自己人員生命財產(chǎn)和機械設備的保險，并支付一切費用。

當乙方為分包或在不騰空的建筑物內(nèi)施工時，乙方辦理自己的各類保險。

投保后發(fā)生事故，乙方應在14天內(nèi)向甲方提供建筑工程（建筑物）損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在14天后每7天報告一次，直到損害結(jié)束。

第四十二條 工程停建或緩建。

由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

已經(jīng)定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。共13頁，當前第10頁12345678910111213

第四十三條 合同的生效與終止。

本合同自協(xié)議條款約定的生效之日起生效。在竣工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。

第四十四條 合同份數(shù)。

合同正本兩份，具有同等法律效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數(shù)按協(xié)議條款約定，由甲乙雙方分送有關部門。

第二部分 協(xié)議條款

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

工程地點：

承包范圍：

承包方式：

1.2 開工日期：

竣工日期：

總?cè)諝v工期天數(shù)：

1.3 質(zhì)量等級：

1.4 合同價款：

第二條 合同文件及解釋順序

第三條 合同文件使用的語言和適用標準及法律

3.1 合同語言：

3.2 適用標準、規(guī)范：

3.3 適用法律、法規(guī)：

第四條 圖紙

4.1 圖紙?zhí)峁┤掌冢?/p>

4.2 圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：

4.3 圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：

第五條 甲方代表

5.1 甲方代表姓名和職稱（職務）：

5.2 甲方賦予甲方代表的職權：

5.3 甲方代表委派人員的名單及責任范圍：

第六條 監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

6.1 監(jiān)理單位名稱：

6.2 總監(jiān)理工程師姓名、職稱：

6.3 總監(jiān)理工程師職責：

第七條 乙方駐工地代表

第八條 甲方工作

8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：

8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：

8.3 需要與有關部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：

8.4 需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關系的工作內(nèi)容和完成時間：

8.5 辦理證件、批件的名稱和完成時間：

8.6 會審圖紙和設計交底的時間：

8.7 向乙方提供的設施內(nèi)容：

第九條 乙方工作

9.1 施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：

9.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：

9.3 施工場地防護工作的要求：

9.4 施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求：

9.5 符合施工場地規(guī)定的要求：

9.6 保護建筑物結(jié)構(gòu)及相應管線和設備的措施：

9.7 建筑成品保護的措施：

第十條 進度計劃

10.1 乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：

10.2 甲方代表批準進度計劃的時間：

第十一條 延期開工

第十二條 暫停施工

第十三條 工期延誤

第十四條 工期提前

第十五條 工程樣板

15.1 對工程樣板間的要求：

第十六條 檢查和返工

篇6

承包方（乙方）________________________

按照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和深圳市政府《深圳市家庭居室裝飾管理現(xiàn)定》，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

第1條 工程概況

1.l、工程名稱：

1.2、工程地點：

1.3、承包范圍：

1.4、承包方式：

1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。

1.6、工程質(zhì)量：

1.7、合同價款（人民幣大寫）______________________________

第2條 甲方工作

2.l、開工前____天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2、指派____為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3、委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。

2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。

2.6、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決有乙方負責的各項事宜。

3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條 關于工期的約定

4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算）工期相應順延。

第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－91）《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj30－88）等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

第6條 關于工程價款及結(jié)算的約定

6.l、雙方商定本合同價款采用第____種：

（1） 固定價格。

（2） 固定價格加____％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。

（3） 以可調(diào)價格：按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。 撥款分____次進行，撥款____％金額。

6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內(nèi)，結(jié)清尾款。

第7條 關于材料供應的約定

7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7.2、凡由乙方采購的村料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條 有關安

全生產(chǎn)和防火的約定

8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第9條 獎勵和違約責任

9.l、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____％支付滯納金。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

9.6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

9.7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第10條 爭議或糾紛處理

10.l、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請消費者委員會進行調(diào)解。

10.2、當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可選擇下列一種方式解決：

（1）向深圳仲裁委員會申請仲裁；

（2）向人民法院。

第11條 其它約定

第12條 附則

12.1、本工程自工程驗收合格之日起，保修期限為一年。

12.2、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。建設主管部門、建設工程造價管理站各一份，均具同等效力。

12.3、附件

（1） 施工圖紙或作法說明

（2）工程項目一覽表

（3）工程預算書

（4）甲方提供貨物清單

（5）會議紀要

（6）設計變更

（7）其他

甲方（蓋章）

乙方（蓋章）

法定代表人：

法定代表人：

人：

人：

單位地址：

單位地址：

電話：

電話：

傳真：

傳真：

郵碼：

郵碼：

開戶銀行：

開戶銀行：

戶名：

戶名：

帳號：

篇7

承包方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

第一條　工程概況

1．1　工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．2　工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．3　承包范圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．4　承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．5　工期：本工程自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日開工，于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日竣工。

1．6　工程質(zhì)量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．7　合同價款（人民幣大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二條　甲方工作

2．1　開工前＿＿＿＿天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明＿＿＿＿份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2．2　指派＿＿＿＿為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2．3　委托＿＿＿＿監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命＿＿＿＿為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方＿＿＿＿份。

2．4　負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2．5　如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

2．6　協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第三條　乙方工作

3．1　參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3．2　指派　為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3．3　嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3．4　遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

3．5　施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

3．6　工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條　關于工期的約定

4．1　甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4．2　因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4．3　因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4．4　因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。

第五條　關于工程質(zhì)量及驗收的約定

5．1　本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5．2　本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5．3　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5．4　由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5．5　由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5．6　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知＿＿＿＿日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條　關于工程價款及結(jié)算的約定

6．1　雙方商定本合同價款采用第＿＿＿＿種：

（1）固定價格。

（2）固定價格加＿＿＿＿％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。

（3）可調(diào)價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6．2　本合同生效后，甲方分＿＿＿＿次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃　 撥款分次進行　 │　撥款％　│　金額　┃

───────────────┼─────────┼────────

┃　│　│┃

───────────────┼─────────┼────────

┃　│　│┃

───────────────┼─────────┼────────

┃　│　│┃

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6．3　工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料＿＿＿＿天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在＿＿＿＿天內(nèi)，結(jié)清尾款。

第七條　關于材料供應的約定

7．1　本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值＿＿＿＿％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7．2　凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第八條　有關安全生產(chǎn)和防火的約定

8．1　甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8．2　乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8．3　由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8．4　由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條　獎勵和違約責任

9．1　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方＿＿＿＿元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的＿＿＿＿％支付滯納金。

9．2　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方＿＿＿＿元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方＿＿＿＿元，作為獎勵。

9．3　乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5．2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方＿＿＿＿ 元，作為獎勵。

9．4　乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

9．5　甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

9．6　未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

9．7　未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

9．8　因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第十條　爭議或糾紛處理

10．1　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

10．2　當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由＿＿＿＿仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

第十一條　其它約定

第十二條　附則

12．1　本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。

12．2　 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本＿＿＿＿份，甲方執(zhí)份，

乙方執(zhí)＿＿＿＿份。

12．3　本合同履行完成后自動終止。

12．4　附件

（1）施工圖紙或作法說明

（2）工程項目一覽表

（3）工程預算書

（4）甲方提供貨物清單

（5）會議紀要

（6）設計變更

（7）其他

甲方（蓋章）：　乙方（蓋章）：

法定代表人：法定代表人：

人：代表人：

單位地址：　單位地址：

電話：　電話：

傳真：　傳真：

郵編：　郵編：

開戶銀行：　開戶銀行：

戶名：　戶名：

帳號：　帳號：

年月日　年月日

附表一：×××工程甲方供應材料設備一覽表

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃序號│材料或設備名稱│　規(guī)格型號　│單│數(shù)│單│供應時│送達地│備注┃

┃│　││位│量│價│間│點│┃

──┼───────┼──────┼─┼─┼─┼───┼───┼──

┃│　││　│　│　│　│　│┃

┃│　││　│　│　│　│　│┃

──┼───────┼──────┼─┼─┼─┼───┼───┼──

┃│　││　│　│　│　│　│┃

┃│　││　│　│　│　│　│┃

──┼───────┼──────┼─┼─┼─┼───┼───┼──

┃│　││　│　│　│　│　│┃

篇8

法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。

委托人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。

委托人王童愚，上海市正成律師事務所律師。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。

法定代表人孫健，董事長。

委托人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。

原告上海上豐船務工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院于XX年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于XX年7月24日、XX年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托人張根興、王童愚，被告委托人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。

原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于XX年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2.8元每公斤，自XX年6月至XX年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371.11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371.11元，賠償原告逾期付款的利息損失(自XX年3月17日計算至實際給付之日)并承擔本案訴訟費用。

原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。

被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù)，被告同意按照0.2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。

經(jīng)本院庭審質(zhì)證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯(lián)性不予確認。

經(jīng)審理查明：XX年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為XX年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303.11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。

本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0.2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606.8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909.91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為XX年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構(gòu)成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371.11元，賠償逾期付款的利息損失(自XX年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909.91元及自XX年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司給付原告上海上豐船務工程有限公司加工費二十六萬六千九百零九元九角一分，于本判決生效之日起七日內(nèi)執(zhí)行清;

二、被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司賠償原告上海上豐船務工程有限公司利息損失，自XX年三月七日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算，于本判決生效之日起七日內(nèi)執(zhí)行清;

三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。

被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。

審 判 長 李士剛

審判員 李 丹

審判員 翟新忠

篇9

承接方（乙方）：

工程項目：室內(nèi)裝飾工程、施工、安裝。

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜簽定本合同。為使本項工程能順利圓滿完成，本著互惠互利的原則，明確規(guī)定雙方的權利義務如下，雙方應共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：佛山市機場路28號嘉禾新城美麗家園海圣閣601房

2、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》和本合同附件（二）《裝飾工程設計圖紙》。

3、委托方式：乙方負責設計、施工、安裝、包工包料（部分材料甲方自購）

4、工程開工日期：______年______月______日

5、工程竣工日期：______年______月______日

6、工程總天數(shù)：________天

第二條：工程價款

1、工程預算總造價（金額大寫）肆萬伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。詳見本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》。

2、工程量的增減價款，按實際工程量增減。新增工程項目，需先設計并報價，以本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》為依據(jù)。

3、在以本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》為依據(jù)的情況下，如沒有另增新的工程項目，則結(jié)算時工程價款不得超過預算工程價款的2%。

第三條：質(zhì)量要求

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》中“使用材料及工藝要求”一欄。

2、工程施工標準，乙方嚴格按照工程設計圖紙及本合同附件（三）《裝飾工程施工及驗收標準》進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。以本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》為依據(jù)。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備等產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，乙方必須做出改正返工，工期不變，對工程造成的損失由乙方負責。

3、乙方提供的材料必須要由甲方驗收合格后方可施工。乙方應確保提供的材料在甲方驗收前包裝完好無缺，未有開封現(xiàn)象，并在產(chǎn)品標定保質(zhì)期內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料存在偽劣冒牌，或與本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》所注明品牌，型號、規(guī)格不符等現(xiàn)象，可視為違約。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、工程開工前三天，甲方向乙方支付本合同總金額的30％，計人民幣壹萬叁仟陸佰壹拾捌元整；

2、泥、水、電三道工序基本完工且木工制作開工和材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的40％,計人民幣壹萬捌仟壹佰伍拾捌元整；

3、木制作及油漆基本完工且扇灰材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本同總金額的10％，計人民幣肆仟伍佰肆拾元整；

4、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的（20％－20**元）,計人民幣柒仟零捌拾元整；

5、余額人民幣20**元，作為質(zhì)量保證金，在竣工驗收后六個月內(nèi)，裝修無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方；

6、如有甲方增加項目和按實際結(jié)算項目，根據(jù)甲方簽名認可的單價，本合同附件（一）《裝飾工程報價預算表》，經(jīng)甲乙雙方確定的數(shù)量，計算出準確金額，扣除質(zhì)量保證金后，按上述比例支付給乙方；

7、如有甲方減少項目，則從本合同金額中扣除相關金額，并按調(diào)整后的金額進行工程款支付。如已存在甲方超前支付，則超出部分從下一筆工程款中扣除；

8、甲方工程款必須交給乙方指定或委托收款人員，同時必須收到乙方財務專用收據(jù)方可付款，否則出現(xiàn)問題，責任由甲方承擔。

9、甲方付清扣除質(zhì)量保證金后工程款，（以乙方開具財務收款票據(jù)為準），乙方與甲方辦理移交并發(fā)放裝飾工程保修卡；

10、甲方在應付款日期不付款（包括增加項目工程款）是違約行為，乙方有權停止施工，造成影響由甲方負責。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。甲方在未結(jié)算前擅自動用，視甲方驗收合格，同意與乙方結(jié)算付清余款。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按合同總金額的1‰作為違約金罰款支付給甲方，直至合同總金額扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1‰作為誤工費支付給乙方，直至合同總金額扣完為止。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔；由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用；如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。如因乙方設計失誤造成更改方案，已經(jīng)施工部份由乙方承擔費用。

第七條：工程驗收

1、工程質(zhì)量驗收標準，詳見本合同附件（三）《裝飾工程施工及驗收標準》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

4、若在驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合驗收要求的項目，施工方應進行整改，整改后對不合格項次進行復驗，直至達到要求

第八條：其他事項

（1）甲方

1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。

3、甲方有權要求乙方無條件更換施工人員及乙方工地代表。

（2）乙方

1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

3、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。施工過程中不得對室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)進行任何改造、破壞。一切對承重結(jié)構(gòu)破壞行為均由乙方負全責。

4、乙方指派安裝水電改造工程的電工發(fā)須出示電工資格證。

5、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

6、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為24個月。

第九條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。或向本市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或法院判決。

第十一條：合同的變更和終止

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式二份，甲乙雙方及各執(zhí)壹份。

甲方（業(yè)主）：（簽章） 乙方：（簽章）

住所地址： 企業(yè)地址：

篇10

定作人：________________（以下簡稱甲方）

定作人法定代表（負責）人：_____________

簽約人：_______________________________

定作人承辦單位：_______________________

聯(lián)絡人：_______________________________

聯(lián)系電話：_____________________________

定作人機構(gòu)地址：_______________________

傳真電話：_____________________________

承攬方：________________（以下簡稱乙方）

承攬方法定代表（負責）人：_____________

簽約人：_______________________________

承攬方營業(yè)執(zhí)照：_______________________

施工資質(zhì)：_____________________________

承攬方施工項目經(jīng)理：___________________

手機：_________________________________

承攬方機構(gòu)地址：?_____________________

傳真電話：_____________________________

銀行開戶許可證：　_____________________

開戶行：　_____________________________

帳戶：_________________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條　標的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

第二條　制作grc裝飾件規(guī)格、單價（單價款單位：平方米／人民幣元）

序號

grc裝飾件名稱

規(guī)?格

數(shù)量

單價

合?計

1

2

3

注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

第三條?工程概況及承包范圍

1．工程名稱：_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

2．工程地點_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

3．承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

4．承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商：_______）；

5．工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______ 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條　工程期限與保障責任

1．本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

2．甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延；

3．因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條　甲方責任

1．提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

2．提供施工用雙排腳手架；

3．負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；

4．嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

第六條　乙方責任